Мировой судья Октябрьского судебного района назначил наказание в двойном размере за неисполнение постановления антимонопольного органа должностному лицу – директору ООО «СибирьСтройПроект».Из обстоятельств дела: согласно результатам электронного аукциона на строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки, 27.10.2015 между Департаментом капитального строительства Администрации города Томска и ООО «СибирьСтройПроект» заключен муниципальный контракт. Стоимость контракта - 2 166 600,00 руб. Срок выполнения работ: 20 дней с момента заключения контракта. Дата сдачи объекта - 15.11.2015 г.Работы в срок подрядчик не выполнил. Департамент в нарушение норм законодательства принял часть работ по контракту и произвел оплату 1 147 023, 53 руб.За невыполнение контракта Департамент обязан был начислить неустойку Подрядчику, расторгнуть в одностороннем порядке контракт и обратиться в УФАС с заявлением о включении в реестр недобросовестных поставщиков Подрядчика, что не было сделано.Вместо этого протоколом технического совещания по объекту Департаментом и Подрядчиком принято решение о переносе сроков выполнения работ на май 2016 года. Указанные действия сторон контракта свидетельствуют о наличии между ними соответствующего соглашения.Департамент и ООО «СибирьСтройПроект», заключив соглашение в нарушение ч. 1.1 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечили ООО «СибирьСтройПроект» более выгодные условия исполнения контракта в сравнении с тем, как эти условия были сформулированы при проведении электронного аукциона, тем самым нарушили абз. 1 ст. 16 Закона «О защите конкуренции».Томское УФАС России 25 ноября 2016 г. признало Департамент и ООО «СибирьСтройПроект» нарушителями антимонопольного законодательства. Решение антимонопольного органа прошло проверку в трех инстанциях арбитражного суда и было признано законным.За описанное нарушение директор ООО «СибирьСтройПроект» 5 октября 2017 года был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, который не счел нужным оплатить. В результате 23 апреля 2018 г. суд назначил должностному лицу дополнительно к штрафу УФАС наказание в размере 30 тысяч рублей за неуплату штрафа.Добавим, что в настоящее время штраф, назначенный бывшему руководителю Департамента за описанное нарушение, оплачен, постановление же о штрафе прошло проверку в Советском районном суде и в Томском областном суде и было признано законным.
