30 тысяч за маску на подбородке: магазин в Ростове оштрафовали за нарушение антиковидных норм В Ростове оштрафовали поставщика кислородного оборудования для больницы № 20

Ростовская область, 28 февраля 2021. DON24.RU. В Ростове магазин по продаже косметических и парфюмерных товаров оштрафован на 30 тысяч рублей за неисполнение санитарных требований, сообщили ИА «ДОН24» в Роспотребнадзоре. Нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной в конце 2020 года в торгово-развлекательном центре «Плаза» в Западном микрорайоне Ростове. Оказалось, что работники магазина, расположенного в ТРЦ, обслуживали покупателей с неплотно прилегающей лицевой маской. По решению суда владельцу магазина придется выплатить штраф. Кстати, в Ростове оштрафовали поставщика кислородного оборудования для больницы № 20. Ростовская область, 28 февраля 2021. DON24.RU. Фирма, занимавшаяся поставкой кислородного оборудования для больницы № 20 в Ростове, оштрафована за несвоевременную установку системы кислородоснабжения для ковидного госпиталя. Об этом ИА «ДОН24» сообщил источник в системе здравоохранения региона. По решению суда АО «Четыре стихии» привлечено к административной ответственности за неисполнение условий контракта и оштрафовано на 573,1 тыс. рублей. Постановление об этом мировой судья Советского района Ростова вынес в ноябре 2020 года. Правомочность данного решения 10 февраля 2021 года подтвердил Советский районный суд донской столицы. В материалах дела сказано следующее: «29.04.2020 года между МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону» и АО «Четыре стихии» заключен муниципальный контракт о выполнении работ по установке (монтажу) системы кислородоснабжения здания родильного отделения больницы, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 39, на общую сумму 34 712 227 рублей. В сентябре 2020 года сумма контракта была изменена с 34 712 227 рублей до 11 463 301 рублей. По условиям контракта АО «Четыре стихии» должно было выполнить работы не позднее тридцати календарных дней с момента получения предоплаты. Больница № 20 перечислила на расчетный счет АО «Четыре стихии» предоплату в размере 10 413 668,10 рублей. Таким образом, АО «Четыре стихии» работы должны быть выполнены в срок до 30.05.2020 года». В ходе проверки, проведенной прокуратурой Советского района, было установлено, что по состоянию на 30 июля 2020 года из запланированных выполнено лишь 95% работ, предусмотренных сметой по контракту. Представители ГБ № 20 сообщили на суде, что несвоевременное выполнение работ по установке системы кислородоснабжения в случае значительного роста количества пациентов с коронавирусом не позволило бы разместить их в ковидном госпитале. «По информации горбольницы № 20, несвоевременное выполнение АО «Четыре стихии» работ по установке (монтажу) системы кислородоснабжения здания в период до 22.07.2020 не позволяло больнице № 20 разместить пациентов, находящихся на лечении в учреждении, что ставило под угрозу их жизнь, здоровье, а также нормальное функционирование муниципального учреждения», – сказано в постановлении суда. Со своей стороны, сотрудники фирмы-поставщика указали, что нарушение сроков выполнения работ не повлекло за собой задержку открытия моногоспиталя и размещения пациентов с ковидной инфекцией. «Вспышка инфекции сама по себе не дает оснований утверждать, что любая просрочка по договору на монтаж кислородного оборудования ставит под угрозу жизнь пациентов», – сказали представители компании. Однако суд счел доводы ответчика неубедительными и оставил в силе решение о наложении штрафа. Тем временем пациент больницы № 6 рассказал, как ростовские врачи спасают жизни больных.